长丰县陶楼乡高塘村委会办公楼工程 2010GCTLZ091
图），在工程验收评定达标后5日内向发包人提供由城建档案馆具的档案资料验收合格证书，办理工程竣工决算。
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：按《通用条款》执行
十、违约、索赔和争议 ３５.违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 不采用 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 不采用 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 不采用 双方约定的发包人其他违约责任：
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：中标企业工
程进度缓慢，滞后于业主批准的施工节点计划达半个月以上的，业主有权停止履行合同或分割剩余工程量，并扣除不少于剩余工程量1.2倍的工程款，用于另行确定施工单位实施，差价部分从承包人剩余工程款或履约保证金及低价风险金中扣除
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量若达不到合同约定标准的，承包人按合同价款的2%支付违约金；承包人应在原工期内返工使之达到约定标准；造成工期延误的，还应承担延误违约金责任。 双方约定的承包人其他违约责任： 承包人不能按合同履约，发包人将违约劣绩报有关部门，同时不允许参加以后的投标。
３７.争议
37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
（1）请 调解；
- 48 -
长丰县陶楼乡高塘村委会办公楼工程 2010GCTLZ091
（2）向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
十一、其他 ３８.工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：
分包施工单位为：
３９.不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》；发生不可抗力影响时，承包人有义务采取措施减小损失，否则扩大的损失由承包人承担。
４０.保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：法律法规规定的保险。
发包人委托承包人办理的保险事项： 不采用 （2）承包人投保内容：
建筑工程一切险（包含第三者责任险），意外伤害险；法律法规规定的其他保险。
４１.担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 不采用 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约保证金 （3）双方约定的其他担保事项： 低价风险保证金（如果有的话，按照招标文件的规定计算）
４６.合同份数
46.1 双方约定合同副本份数： 陆份，发包人三份、承包人两份、招投标中心一份。
- 49 -