《建设工程合同管理》
习题集
编者:钟娟
工程管理系工程造价教研室
2011年11月
说 明:
1、本习题集适用于工程造价专业、房产专业。
2、本习题集对应教材为《工程招投标与合同管理》及相关建筑法规
3、本习题集为2011~2012学年修订版。
2
第一章 合同法律制度
一、单项选择题
1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 ( B )。
A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系
C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对
2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是 ( C )。 A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位
C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离 3、下列不属于联营的形式的是 ( D )。
A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营 D·工商户型联营 4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为 ( B )。 A·一年 B·二年 C·五年 D·三年
5、《中华人民共和国合同法》于 ( B )全国人大会议通过。 A·1999.10 B,1999.03 C、1981.12 D·1993.09
6、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是 ( D )。
A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效 7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 (D )。 A·返还财产 B·赔偿损失 C、追缴财产 D、扣押财产
8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是 ( D )。 A·合同权利转让 B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让 9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的 是 ( B )。
A·继续履行合同 B·解除合同 C·采取补救措施 D·赔偿损失 10、合同争议的解决方式和解是 ( A )。
A·指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法 B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法 C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式
D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的
3
11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( D )。
A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议
C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行 12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向( A )出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。
A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院 13、合同关系的主体是 ( C )。
A·债权人 B·债务人 C·债权人和债务人 D·债务和债权 14、合同无效的根本原因在于 ( C )。
A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约 C·合同违反或不具备法定条件 D·合同超过其执行期限 15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( A )。
A·结束 B·不完全结束 C·待定 D·执法部门决定 16、《合同法》的核心内容是 ( D )。
A·合同的订立 B·合同的生效 C、债权人 D·合同的履行 17、合同中的自然人指 ( D )。
A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人 18、民事活动最重要的基本原则 ( A )。
A·平等自愿 B·公平、诚实信用
C·遵守法律,维护社会公共利益 D,依法成立的合同对当事人具有约束力 19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( D )。
A·数量 B·质量 C·价款 D·标的 20、解决争议的方法,是指合同当事人 ( A )。
A·选择解决合同纠纷的方式,地点 B·选择改变合同内容的方式 C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法
21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款,事后又没有达成仲裁协议,那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ( C )。
A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约
22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时, 就要承担违约责任,只有 ( A )原因方可除外。
4
A·不可抗力 B·承诺超期 C·缔约过失 D·重大误解
二、多项选择题
1、县级以上工商行政管理部门是统一的合同管理机关,其主要职责是 ( ABC )。 A·统一管理和监督检查所属地区合同的订立和履行情况 B·根据当事人双方的申请,对合同进行鉴证 C·查处危害国家利益、社会公共利益的违法合同 D·协调所属单位之间的关系,调解合同纠纷
E·指导所属单位建立合同管理机构,健全合同管理制度
2、合同中关于不可抗力的约定称为不可抗力条款,一般来说,不可抗力条款应包括( ABCD )。
A、不可抗力的范围 B·不可抗力发生后,当事人一方通期另一方的期限 C·出具不可抗力证明的机构及证明的内容 D·不可抗力发生后对合同的处置 E·不可抗力期限
3、一个不可抗力事件发生后,可能引起的法律后果是 ( ABC )。 A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行 C·合同全部不能履行 D、撤销合同 E·改变合同履行条件 4、根据《合同法》的规定,可以知道不可抗力的构成条件是 ( BDE )。 A·可预见性 B·不可预见性
C·可避免性 D·不可避免性 E·不可克服性
5、法定解除是指当具有了法律规定可以解除合同的条件时,当事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是( ABCD )。 A·因不可抗力致使不能实现合同目的
B·在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务 C·当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行 D·当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 E·因不可抗力致使能实现合同目的
6、《合同法》对合同终止的情形的规定中,下列选项中正确的是 ( ABDE )。 A·债务己经按照约定履行 B·债务相互抵销
5
C·债务人免除债权 D·合同解除 E·债务人依法将标的物提存 7、合同义务的转让 (ABDE ) A·也称债务承担
B·是指债务人将合同的义务全部或部分地转移给第三人的行为
C·债务人将合同的义务全部或者部分地转移给第三人的,可以不经债权人同意 D·债务人转让义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
E·债务人转让义务的,新债务人应当承担与主债务有关的从债务,但该从债务专属于 原债务人自身的除外
8、《合同法》对债权让与作出了规定,其中不得转让的情形正确的是 ( ABC )。 A·根据合同性质不得转让 B·按照当事人约定不得转让
C·依照法律规定不得转让 D·债权人不同意转让 E·债务人不同意转让 9、 《合同法》中规定的无效合同,下列选项属于无效合同的条款有 ( BCDE )。
A·一方因故不能履行合同
B·一方以欺害诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益 C·恶意串通、损国家、集体或他人利益 D·以合法形式掩盖非法目的,损害社会公益 E·违反法律,行政法规的强制性规定
10、《合同法》对要约效力的规定正确的是( BCD )
A·要约的订立 B·要约的撤回 C·要约的撤销 D·要约失效 E·要约的重签
11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定,承诺生效应符合(ACDE )
A·承诺必须由受要约人向要约人作出 B·承诺可以由要约人向受要约人作出 C,承诺的内容应当与要约的内容相一致 D·受要约人应当在承诺期限内作出承诺 E·承诺应以通知的方式作出
12、《合同法》规定合同一般包括 ( ABCE )
A·当事人的名称或者姓名和住所 B·合同当事人权利义务共同指向的对象 C·履行期限、地点和方式 D·质量即对标的计量 E·质量即标的的内在素质和外观形态的综合
13、合同是平等主体的 ( ADE )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
6
A·自然人 B·合同人 C·代理人 D·法人 E·其他组织 14、合同可变更、撤销的条件是 ( CDE )。
A·一方对合同的签订不满 B,双方有误解而订立的 C、一方以欺诈手段,迫使对方签订的 D·在订立合同中显失公平的 E,乘人之危、引诱对方签订的 15、合同的订立当事人条件 ( CD )
A 、自然人 B·代理人 C·具有相应的民事权利能力 D·具有相应的民事行为能力 E·依法可委托的代理人 16、下列情况可以变更合同的有 ( AB ) A·甲、乙共同协商,达成一致协议; B·甲以胁迫手段使乙签订合同 C·甲对合同变更内容不明确
D·甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别 E,一方因不能履行合同,而愿意变更或撤销条款合同 17、下列情形使格式合同无效的有 ( BCD )
A·一方对条款理解不明 B·一方加重对方责任 C、一方免除对方责任
D、一方排除对方主要权利的 E、一方向对方做出口头承诺的 18、当事人订立合同,采用的方式有 ( AD )。
A·要约 B·格式条款合同 C·合同示范文本 D·承诺 E·协商 19、下列不是订立合同的过程的是 ( BCD )。 A·提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立 B·承诺 要约 签字盖章 合同成立 C·承诺 协议 签字盖章 合同成立 D·协议 承诺 签字盖章 合同成立 E·要约 承诺
20、要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应符合的规定是 ( ABD ) A、内容详尽、具体 B、内容要确定 C·要约人受意思约束 D·要约人受自己意思约束 E·要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示 21、要约的撤销通知应在 ( ABE )到达受要约人。
A·受要约人发出承诺通知之前 B·要约到达被要约人之后
C·要约未发出之前 D·要约同时到达受要约人 E·要约生效之后
7
22、如果要约没有确定承诺期限,承诺应按 ( DE )处理。
A·按法律自定期限 B·无期限永久有效 C·一年的要约期限 D·要约以对话方式作出的,应当即时做出承诺,但当事人另有约定的除外 E、要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限到达
23、合同内容不明确,如质量要求不明确,可按 ( ABCD )规定执行。 A·按国家标准 B·行业标准 C·通常标准 C·符合合同的特定标准 E合同一方的意思标准 24、下列情形属于要约失效的有 ( BCD )
A·要约人确定了承诺期限 B·拒绝要约的通知到达要约人 C·要约人依次撤销要约 D。承诺期届满,受要约人未做出承诺 E·受要约人对要约的内容做出实质性变更
25、有下列情形之一的,合同的权利义务终止的是( ACDE ) A·合同解除 B·债务人免除债务 C,债权债务同归于一人 D·债务相互抵消 E·债权人依法将标的物提存
26、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( ABD )
A·合同标的 B·合同质量 C·增加有建议性条款 D·合同的报酬 E·增加说明条款 27、下面情况可以中断履行债务的是 ( ABC )
A·经营状态严重恶化 B·丧失商业信誉 C·转移财产、抽逃资金,以逃避债务 D·有丧失或者可能丧失债务能力 E·当事人无确切证据中断履行债务 28、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( DCE )
A·公益性债权 B·私人债权 C·根据合同性质不得转让 D·根据当事人约定 E·依照法律不得转让
29、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念,两者区别表现为 ( AC )。 A·合同成立是解决合同是否存在的问题,而合同生效是解决合同效力的问题 B·合同成立是解决合同效力的问题,而合同生效是解决合同是否存在的问题 C·合同成立的效力与合同生效的效力不同,合同成立后,当事人不得对自己的要约与承诺撤回,而合同生效以后当事人必须按约定履行。否则,应承担违约责任
D·合同成立的效力与合同生效的效力不同,合同成立后,当事人必须按约定履行,合同生效以后,当事人不得对自己的要约与承诺撤回,否则,应承担违约责任
8
E、合同不成立的后果仅表现在当事人之间产生的民事赔偿责任,一般为取缔要约过失责任,而合同无效的后果除了承担民事责任外,还要承担行政和刑事责任· 30、下列属于可撤销合同特征的是 ( ABDE )。
A·使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思 B·可撤销合同在末被撤销以前属于有效合同 C·撤销权一旦行使,合同成立之时的效力就消失
D·合同具有可撤销因素,但撤销权人未有撤销行为,合同仍然有效 E、合同具有可撤销因素,合同可以部分有效,部分无效
三、思考题
1、合同的概念及其特点是什么? 2、订立合同应遵守哪些基本原则?
3、我国《合同法》规定合同的形式有哪几种? 4、《合同法》规定的合同一般条款有哪些? 5、试述要约的概念及要约生效应具备哪些条件? 6、试述承诺的概念及承诺生效应具备哪些条件?
7、《合同法》关于违反合同前义务应承担法律责任的规定有哪些? 8、《合同法》规定哪些合同为无效合同及无效合同的法律责任? 9、试述同时履行抗辩权和异时履行抗辩权的法律规定。 10、试述债权人的代位权和撤销权的法律规定。
11、试述合同权利转让、合同义务转移和合同权利义务一并转让的法律规定有哪些? 12、《合同法》关于合同的解除有哪些法律规定? 13、违约者承担违约责任的方式有哪些? 14、合同争议解决的方式有哪些?
9
第二章 招投标与合同管理的相关法律
一、单项选择题
1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的,于(B )起施行的《中华人民共和国建筑法》。 A·1998.02 B·1998.03 C·1998.04 D·1998.05 2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是( D )。
A·公开招标 B·邀请招标 C·议标 D·要约招标
3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面,不属于其中的是( A )
A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目 C,市政公用工程项目 D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目 4·地域管辖是指( C )。
A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工 B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工 C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工
D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖,其他法院无权管辖,当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全,都应作出书面裁定。 5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是( D )。
A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力 C·对有关单位和个人的拘束力 D·对人民法院无拘束力
6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是( B )。
A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷 C,依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷
7、《仲裁法》第五十一条一款规定:\仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。\调解应坚持 的原则下列说法错误的是 ( D )
A·自愿原则 B·合法原则
C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序 8、保证是保证人与( D )约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承
10
担责任的法律行为。
A、法人 B、代理 C、合伙人 D、债权人 9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为( B )
A、口头 B、书面 C、可口头可书面 D、任意
10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人,既可以是法人,也可以是其他组织或公民。 下列选项中可以作保证人的是 ( C )
A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民
D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A ·)。
A·抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B·土地所有权
C·宅基地土地使用权 D·依法被监管的财产
12·保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。
A·必须有危险存在 B·被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益
C·保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D·保险合同有法律约束力 13、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应( C )返还定金。
A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额 14、留置的期限一般规定,债务人应在(A )的期限内履行债务。
A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内 15、保证方式没有约定或约定不明确的,按(B )承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同 16、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(A )万元。
A、20 B、30 C、40 D、50
17、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。 A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然
18、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以( A )为主线的基本法律规范。
11
A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展
C、建筑经济发展 D、建筑经济利益
二、多项选择题
1·建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是( ABCD ) A·加强对建筑活动的监督管理 B、维护建筑市场秩序
C·保证建筑工程的质量与安全 D、促进建筑业健康发展 E·调整建设工程活动 2·建筑工程的从业人员包括 ( BCDE )
A·水暖设备安装人员 B、建筑师 C、营造师
D、结构工程师 E、监理工程师 3、建筑安全生产管理包括以下 ( ABC )。
A·纵向管理 B·横向管理 C·施工现场管理 D,纵向、横向混合管理 E·纵向、横向和施工现场混合管理 4·民事诉讼法特有的原则是 ( ABCE )
A·当事人诉讼权利平等原则
B·调解原则 C·辩论原则 D·强制原则 E·人民检察院对民事审判活动实行法律监督 5·下列情况属于担保方式具体体现的有(ABCD )。
A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
B、债务人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保
C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保
D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币
E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时,抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同,法律规定应当 办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(ABCD ) A·被担保的主债权种类、数额 B·债务人履行债务的期限 C·抵押担保的范围 D·当事人认为需要约定的其他事项
12
E·担保人的情况
7·保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应包括以下 (ACDE ) A·被保证的主债权种类、数量 B·保证人与债权人的情况说明
C·债务人履行债务的期限 D·保证的方式 E·保证担保的范围 8·仲裁协议应包括下列内容(ABC )
A,请求仲裁的意思表示 B·仲裁事项
C·选定的仲裁委员会 D·仲裁协议书的签订 E·仲裁委员会成员情况 9·根据我国《仲裁法》第四章的规定,仲裁程序主要有 ( ABCD )
A·申请 B·受理 C·开庭 D·裁决 E、申请撤销裁决 10·下列说法正确的是(ABCD )
A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
C·仲裁须有三方活动主体 D·裁决具有强制性 E·裁决不具有强制性 11、担保方式有( ABCD )
A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金 E、拘留
12、《建筑法》中规定:“建筑工程安全生产管理必须坚持( AE )的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群制制度”。
A、安全第一 B、经济第一 C、速度第一 D、生产为主 E、预防为主
三、思考题
1、申请建筑工程许可的条件及法律后果的内容是什么? 2、建筑工程承包人应注意的法律规定有哪些?
3、建筑工程质量责任和建筑安全生产的基本要求有哪些规定? 4、民事诉讼法特有的原则及受案范围的规定是什么? 5、起诉与答辩,财产保全与先予执行的法律规定是什么? 6、民事诉讼程序的法律规定是什么? 7、仲裁的概念和种类有哪些? 8、仲裁协议及其效力的内容是什么? 9、仲裁裁决的执行有哪些规定?
13
10、担保的概念及我国《担保法》中规定的担保方式有哪几种? 11、保险合同的概念及特征是什么? 12、工程保险包括哪些种类?
14
第三章 建筑工程市场
一、单项选择题
1、改革开放以来,经过近年来的发展,建筑市场的市场主体是( D )
A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的
2、承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得建设资质证书和营业执照的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。承包商从事建设方式,一般需具备三个方面的条件,不属于其中的是 ( D )。
A、有符合国家规定的注册资本 B、有从事相应建筑活动所应有的技术装备 C、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 D、一定要有良好的信誉
3、承包商的实力主要包括几个方面,其中不包括 ( A )
A、人才方面 B、技术方面 C、经济方面 D、信誉方面 4、咨询单位的风险主要来自三个方面,下列不属于其风险内容的是 (C )。
A、 来自业主的风险 B、来自承包商的风险 C、来自信誉方面的风险 D、来自职业责任的风险
5、在西方发达国家,承包商多数为中、小型施工企业,容纳就业人数很多;大型施工企业比例很少,一般不超过( A )。
A、1% B、2% C、3% D 、4%
6、建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心 ( D )。
A、是政府管理部门 B、是政府授权的监督机构 C、具备监督管理职能 D、是服务性机构
7、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的( C ) A、30% B、40% C、50% D、60%
8、咨询单位的职业要求其承担重大的职业责任风险,这种职业责任风险一般由三个因素构成,下列不属于其构成的是( D )
A、设计错误或不完善 B、投资概算和预算不准 C、自身水平和能力不适应 D、承包商缺乏职业道德
15
9、对私人投资项目一般不作(D )规定。
A、环境保护 B、规划 C、安全生产 D、招投标
二、多项选择题
1、建设市场有广义和狭义之分。广义的市场(ACDE )
A、包括有形市场和无形市场 B、一般指有形建设市场,有固定的交易场所 C、包括与工程建设有关的技术、租赁、劳务等各种要素市场,为工程建设提供专业服务的中介组织体系
D、包括靠广告、通讯、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动
E、还包括建筑商品生产过程中的经济联系和经济关系
2·建设工程市场的形成是市场经济的产物。从一般意义去观察,建设市场交易是业主给付建设费。承包商交付工程的过程。其中,建设市场的主体是( ABC ) A、业主 B、承包商 C、工程咨询服务机构
D、建筑产品 E、具有法定执业资格的专业技术人员 3、业主在项目建设过程的主要职能是 ( BCDE )。
A、决定项目建设的设计是否符合要求 B、建设项目立项决策
C、建设项目的资金筹措与管理 D、建设项目的招标与合同管理 E、施工项目的施工与质量管理
4、项目业主的产生,主要有以下方式 ( ABC )
A、业主即原企业或原单位 B、业主是联合投资董事会 C、业主是各类开发公司 D、业主是建设单位 E、业主方作为市场主体具有不确定性
5、作为业主聘任的工程技术负责人,咨询单位在合同实施期间代表业主的利益,在与承包商的交往中难免会出现分歧和争端。承包商出于自己的利益,常常会有种种不轨图谋,给工程师的工作带来困难,甚至导致工程师承受重大风险。这些因素主要来源于( ABC )。
A、承包商缺乏职业道德 B、承包商素质太差 C、承包商投标不诚实 D、承包商自身能力和水平不适应 E、承包单位设备状况差 6、建筑市场的客体,一般称作建筑产品,是建设市场交易对象,既包括有形建筑产品,也包括无形产品。建筑产品( ABE )
16
A·不同于一般工业产品 B·在不同的生产交易阶段表现为不同的形态
C·不可以是咨询公司提供的咨询报告、咨询意见或其他服务 D·不可以是堪察设计单位提供的设计方案、施工图纸、堪察报告 E·可以是生产厂家提供的混凝土构件
7、下列关于建筑产品的特点,描述正确的是( ACDE ) A·建筑生产和交易的统一性 B·建筑产品的多件性
C·建筑产品的整体性和分部分项工程的相对独立性
D·建筑产品的不可逆性 E·建筑产品的社会性
8·工程建设标准的对象是工程堪察、设计、施工、验收、质量检验等环节中需要统一的技术要求。它包括下列内容(ABCD )
A、工程建设堪察、设计、施工、验收等的质量要求和方法 B、工程建设的试验、检验和评定方法
C、工程建设的术语、符号、代号、量与单位。建筑模数和制图方法
D、与工程建设有关的安全、卫生、环境保护的技术要求 E、以上说法都不对
9· 国际上通常将企业按规模分为大、中、小三个类别,中型施工企业的定位是( AD )。 A、作为大型工程的阶段性专业化和体系专业化的分包商 B、建筑工程总承包 C、零星工程修建 D、以联合的方式承包中、小型工程 E、专业技术要求高的工程 10、建设工程交易中心的基本功能是( ABC )
A、信息服务功能 B、场所服务功能 C、集中办公功能 D、确定招标方式功能 E、信息发布功能
11、建设工程交易中心的运行原则能够保证其良好的运行秩序和发挥更大的市场功能,其内容包括(ABCD )
A、信息公开原则 B、依法管理原则
C、公平竞争原则 D、建立监督制约机制,办事公正原则 E、不包括属地进入原则
12、按照我国有关规定,所有建设项目都要在建设工程交易中心内(ABCD ) A、工程项目报建 B、发布招标信息 C、授予合同 D、申领施工许可证 E、办理工程保险
17
三、思考题
1、什么叫建设市场?
2、什么是建设市场的工程市场、要素市场和咨询市场?
3、1984年国务院颁发的《关于基本建设和建筑业管理体制的若干规定》对发展建设市场的作用是什么?
4、经济发达国家和我国目前建设管理体制有何区别? 5、政府对建设市场管理的主要任务是什么? 6、我国工程建设项目建设单位产生的方式有哪些? 7、作为工程承包的建筑业企业应具备哪些方面的条件?
8、工程咨询机构在建设市场中的作用是什么?应注意避免哪些风险? 9、什么是建设市场的客体?他们进入建设市场有什么条件? 10、建筑产品有什么特点和特性?
11、如何对承包人和咨询单位的资质进行管理? 12、专业人士及其组织在建设市场中的作用是什么? 13、我国的建设工程交易中心的性质和作用是什么? 14、建设工程交易中心的基本功能和运行原则是什么? 15、在建设工程交易中心进行交易的一般程序是什么?
18
第四章 工程项目招标
一、单项选择题
1、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于( A )
A、2000.1.1 B、2000.2.1 C、2001.1.1 D、2001.2.1
2、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(B )。
A、项目开发招标 B、项目总承包招标 C、堪察设计招标 D、工程施工招标 3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( C )
(1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审 (4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同
A、(1)(2)(3)(4)(5)(6) B、(2)(1)(4)(3)(5)(6) C、(2)(1)(3)(4)(5)(6) D、(1)(2)(4)(3)(5)(6)
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有( A )环节。
A、资格预审 B、招标预备会
C、发放招标文件 D、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是(D )。
A、对招标文件的解释是其组成部分 B、对招标文件的修改是其组成部分 C、对招标文件的补充是其组成部分 D、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金,招标单位应尽快退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的( B )。
A、10天 B、14天 C、15天 D、30天 7、工程现场的自然条件应说明 ( C )
A、建设用地面积 B、建筑物占地面积 C、工程所处的位置、现场环境 D、场地平整情况 8、下列不属于资格预审须知的内容是( C )
19
A、工程概况、说明工程名称、建设地点、结构类型、建设规模、发包方式、工程质量要求、计划开工日期和竣工日期、发包范围等 B、资金来源,说明筹资方式
C、资金数额 D、资格和合格条件要求 9、标底价格( A )
A、由成本、利润和税金等组成 B、仅由成本组成 C、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
D、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等 10、在建设项目管理方式中,“交钥匙管理方式”是指(C )。
A、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。 B、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
C、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做 D、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做 11、建设项目总承包招投标,实际上就是( B )。
A.工程施工招投标 B.项目全过程招投标 C.勘查设计招投标 D.材料、设备供应招投标 12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( A )日内。 A、30 B、40 C、50 D、60 13、下列说法不正确的是( C )
A、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为
B、招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关没有隶属关系 C、招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关有隶属关系 D、专家人选,应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员
14、招标是( D )选择中标人并与其签订合同的过程,而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
A、投标人 投标 B、投标人 中标 C、招标人 中标 D、招标人 投标 15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为( A )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
A、5人 2/3 B、7人 2/3 C、5人 1/2 D、7人 1/2
20
16、由于工程项目的规模不同,各类招标的不同,评审方法可以分为( B )两大类 A、专家评议法和综合评分法 B、综合评分法和评标价法 C、定性评审法和定量评审法 D、专家评议法和评标价法
17、下列招标中,(A )的特点是投标人通过自己的智力劳动,将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。
A、设计招标 B、施工招标 C、材料采购招标 D、设备采购招标 18、施工招标中,为了规范建筑市场有关各方的行为,《建筑法》和《招标投标法》明确规定,一个独立合同发包的工作范围不可能是( D )
A、全部工程招标 B、单位工程招标 C、特殊专业工程招标 D、分项工程招标
二、多项选择题
1、我国的建筑市场由于受计划管理模式的影响,在招标市场尚存在许多问题,主要表现为(ABCDE )
A、推行招标的力度不够或者想方设法逃避招标
B、实施招投标程序统一,漏洞较多,有不少的项目有招投标之名而无实 C、招投标中不正当交易和腐败现象比较严重
D、政企不分,对招投标活动行政干预过多 E、行政监督体制不顺,职责不清,限制了市场竞争 2、下列关于招标方式的说法中,正确的是 ( ACE )
A、公开招标又称为无限竞争招标,是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式发布招标公告,有意的承包商均可参加资格审查,合格的承包商可购买招标文件,参加投标的招标方式
B、邀请招标又称为无限竞争招标 C、邀请招标又称为有限竞争招标
D、对于涉及国家安全或军事保密的工程,或紧急抢险救灾的工程,通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商,这种方式称为邀请招标
E、答案D中的招标方式称为议标
3、建设单位的招标应当具备的条件是( BCDE )。
A、招标单位可以是任何单位 B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员
C、有组织编制招标文件的能力 D、有审查投标单位资质的能力
21
E、有组织开标、评标、定标的能力 4、招标前期准备应满足的要求有(ABDE )
A、建设工程已批准立项,且向建设行政主管部门履行了报建手续,取得批准 B、建设资金能满足建设工程的要求,符合规定的资金到位率 C、建设用地已依法取得,但未领取建设工程规划许可证
D、技术资料能满足招投标的要求 E、法律、法规规定的其他条件 5、关于标底,下列描述正确的是( BCDE )
A、一个工程可以编制几个标底。 B、标底必须送招标管理机构审定。 C、标底审定后必须及时妥善封存、严格保密、不得泄漏。 D、力求与市场的实际变化吻合,有利于竞争和保证工程质量 E、标底价格一般应控制在批准的总概算及投资包干的限额内
6、投标文件有下列情形之一的,应当在开标时当场宣布无效(ABCD )
A·未加密封或逾期送达的 B·无投标单位及其法定代表人或者代理人印鉴的
C·关键内容不全的 D·字迹辨认不清的 E·有投标单位法定代表人或者代理人印鉴的
7、堪察现场一般安排在投标预备会前,招标单位应向投标单位介绍下列情况(CDEF ) A·由哪些单位参与投标竞争 B·是否达到招标文件规定的条件
C·地形、地貌、水文地质、土质、气候条件 D·现场的通讯、饮水、污水排放、生活用电等
E·工程在施工现场的位置 F、可提供的施工用地和临时设施等 8、在资格预审文件中应规定统一表格让参加资格预审的单位填报和提交有关资料。其中资格预审单位概况包括(ACD )
A、企业的资金运转情况 B、企业的发展前景 C、企业简历 D、企业人员和机械设备情况 E、企业的主要销售渠道 9、下列属于招标文件的主要内容的是( ABCE ) A、投标须知,包括所有对投标要求的有关事项
B、项目说明书,包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容,并告知建设项目的总投资限额
C、设计依据资料,包括提供设计所需资料的内容、方式和时间 D、设计文件编制的依据 E、招标可能涉及的其他有关内容
22
10、评标的条件(原则)是(BCDF )
A、投标单位技术力量强 B、投标合理、工期适当 C、有较好的信誉 D、有保证质量和安全的措施、有保修期内进行保修的措施 E、愿意让利 F、主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理,切实可行
三、案例分析
背景:某办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E 5家承包商发出投标邀请书,其中说明,10月17日~18日9~16时在该招标人总工程师室领取招标文件,11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请,并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重失误,遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明,撤回已提交得投标文件。
开标时,由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件,故招标人宣布有B、C、D、E 4家承包商投标,并宣读了该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定,共由7人组成。
在评标过程中,评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明,并对若干技术要点和难点提出问题,要求其提出具体、可靠得实施措施。作为评标委员会得招标人代表希望承包人B再适当考虑一下降低报价得可能性。
按照招标文件中确定的综合评标标准,4个投标人综合得分从高到低依次为:B、D、C、E。故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业,招标人于11月10日将中标通知书以挂号的方式寄出,承包商B于11月14日收到中标通知书。
由于从报价情况来看,4个投标人的报价从低到高依次为:D、C、B、E,因此,从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判,结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平,最终双方于12月12日签订了书面合同。
问题:1、从招标投标的性质看,本案例中要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么? 2、从所介绍的背景资料来看,在项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?请逐一说明。
23
三、思考题
1、 我国在施工项目招标中存在哪些问题? 2、 建筑市场与施工项目招标有什么关系? 3、 堪察与设计招标的标的有什么区别? 4、 什么单位可以作为堪察招标的招标人? 5、 建设单位作为招标人应具备什么条件? 6、 施工项目应在何时报建?
7、 “联营体协议书”应符合哪些规定和要求? 8、 投标的货币可以采用哪几种方式? 9、 在招标文件中如何对投标文件作出规定? 10、什么叫投标有效期?
11、对投标有效期的延长有什么规定?
12、对投标截止日期与投标文件的递交、修改和撤回有什么规定? 13、投标文件澄清的目的是什么?
14、对投标文件是否实质上响应了招标文件进行鉴定的主要工作是什么? 15、对投标文件的错误修正指的是什么? 16、在授予合同过程中的主要工作是什么?
17、在招标文件中对合同条件内容的编写有什么要求和规定? 18、合同格式包括哪些内容?
19、招标文件中的技术规范包含什么内容? 20、招标书附录与合同条件有什么关系? 21、工程量清单与报价表的用途是什么?
22、在制定工程量清单与报价表时应注意什么问题? 23、工程量清单与报价表的前言应说明哪些问题? 24、辅助资料表包括什么内容?
25、在投标文件中的资格审查表一般在什么情况下采用? 26、图纸指哪些内容?在投标指对投标人有何作用? 27、在什么情况下,需要发布招标通告和资格预审通告?
24
28、资格预审文件包括哪些内容?
29、投标人在堪察现场时应注意了解哪些问题? 30、编制工程标底时应注意哪些问题? 31、开标应注意什么问题? 32、如何建立评标委员会? 33、定标的方法有哪些?
34、招标代理在接受委托代理业务时应注意什么问题? 35、世行贷款项目的招标方式有哪些?
25
第五章 工程项目投标
一、单项选择题
1、国际联合承包的主要方式有三种,下列不属于其中之一的是( D )
A、工程项目合营公司 B、合资公司 C、联合集团 D、独资公司 2、投标过程是指从填写资格预审表开始,到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大,下列不属于这一阶段的工作是( A )。
A、制定施工规划 B、填写资格预审调查表,申报资格预审 C、购买招标文件 D、组织投标班子
3、对可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为(B )
A、风险标 B、保险标 C、盈利标 D、保本标
4、若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时,一般适用(D )的法律。
A、业主所在国 B、承包商所在国 C、签收所在国 D、工程所在国 5、一般认为,投标是一种( B )。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.新要约 6、下列不属于投标文件的有( A )
A、投标须知 B、投标书及投标书附件 C、投标保证金 D、施工规划
二、多项选择题
1、下列关于投标人的说法不正确的是(AC )
A、投标人是响应招标、参加投标竞争的人或其他组织 B、投标人应具有承担招标项目的能力
C、投标人可以以低于合理预算成本的报价竞标
D、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标
E、投标人不得相互串通投标报价,不得排挤他人公平竞争,损害招标人的合法权益 2·对业主来说,招标就是择优。择优有不同的侧重面,一般主要包括下列 ( ABCD ) A、较低的价格 B、先进的技术 C、优良的质量
D、较短的工期 E、较好的维修
26
3、为了在竞争中取胜,投标人的投标班子应该由以下几类人才组成( ABC )。 A、经营管理类人才 B、技术专业类人才
C、商务金融类人才 D、财务类人才 E、贸易类人才 4、发生国际联合承包的契机是( ABC )
A、必须与当地公司联合承包 B、一家公司难以独立经营
C、发挥联营各方优势,增强竞争力 D、可以不与当地公司联合承包
E、一家公司可以独立经营
5、所谓投标决策,包括的内容( ABC )。
A、针对项目招标是投标,或是不投标 B、倘若去投标,去投什么性质的标
C、投标中如何采用以长制短,以优胜劣的策略和技巧 D、投标的区域 E、投标的目的 6、通常情况下,下列招标项目应放弃投标(ABCD )
A·本施工企业主管和兼营能力之外的项目
B·工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C·本施工企业生产任务饱满。则招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目 D·本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目 E·本施工企业技术等级达不到招标要求,但装备满足要求
7、投标或是弃标,首先取决于投标单位的实力,实力表现在(ABCE ) A·技术方面实力 B·经济方面实力 C·管理方面实力
D·装备方面实力 E·信誉方面实力
8、如果以投标程序中的开标为界,可将投标的技巧研究分为两阶段,即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(ABD ) A、不平衡报价
B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价 C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价
D、多方案报价 E、平衡报价
9· 从招标的原则来看,投标人在标书有效期内,是不能修改其报价的。但是,某些议标谈判可以例外,在议标谈判中的投标技巧主要有( AB )。
27
A、降低投标价格 B、补充投标优惠条件 C、降低投标利润 D、降低经营管理费 E、设定降价系数
10、工程项目的投标决策中,影响投标决策的因素有( ABC )
A、业主方面的因素 B、工程方面的因素
C、承包商方面的因素 D、资金因素 E、技术因素 11、投标文件(ABCE )
A、是承包商参与投标竞争的重要凭证 B、是评标、决标和订立合同的依据 C、是投标人素质的综合反映
D、不是能否取得经济效益的重要因素 E、是能否取得经济效益的重要因素
12、现场考察是投标单位必须经过的投标程序,应从以下几方面了解(ABCD A、工程性质以及和其他工程间关系
B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系 C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、 水源等情况,有无障碍物等
D、工地附近的治安情况 E、工地面积大小
三、思考题
1、名词解释:项目投标、投标人、投标决策、资格预审、投标文件 2、投标文件对招标文件作出的实质性响应是什么? 3、工程承包联合体应具备的投标能力有哪些? 4、投标的重要意义及投标班子应具备的条件。 5、投标程序的要点有哪些?
6、投标决策的主要内容及影响因素有哪些? 7、投标技巧在投标中的作用及方法有哪些? 8、投标前现场考察与调研的内容有哪些?
9、试述编制投标文件的依据及步骤,投标文件的组成及主要内容。
28
)
第六章 投标报价
一、单选
1、国内工程投标报价的组成和国际工程的投标报价基本相同,单每项费用的内容则比国际工程投标报价( )
A、少而简单 B、多而复杂 C、少而复杂 D、多而简单 2、下列选项中说法错误的是( ) A、投标报价与工程概算是有区别的
B、工程概算文件必须按照国家有关规定编制,尤其是各种费用的计算 C、投标报价可以根据本企业实际情况进行计算,更能体现企业的实际水平 D、工程概预算文件可以按随意费率进行,可以任意修改
3、直接费用指在施工中直接用于工程实体上的人工、材料、设备和施工机械使用费用的总和。下列不属于直接费用的是( )
A、设备费 B、临时设施费 C、分包项目费用 D、施工机械费 4、下列关于建设工程施工工程量计价方式的说法中错误的是( ) A、建设工程施工工程量计价方式有两种:工料单价方式和综合单价方式 B、在建设工程施工公开招标中,采用工料单价方式和综合单价方式皆可 C、在建设工程施工邀请招标中,两种计价方式均可采用
D、所谓综合单价的计价方式是指,综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险等一切费用的工程量清单的单价 5、国外房建工程,主体结构工程的价值约占总价的( ) A、55% B、10% C、30% D、70% 6、国外工程一般是人工费占总价的( )
A、15%~20% B、10%~30% C、20%~40% D、30%~40% 7、综合定额估算法是在掌握工程实施经验和资料的基础上的一种估价方法。下列关于该法步骤的排序,正确的是( )
(1)编制综合定额 (2)选控项目 (3)计算可控项目的用工总数及主要材料数量 (4)估测“未控项目”的用工总数和主要材料用量 (5)求出工程总用工数和主要材料总数量 (6)求出主要材料总价 (7)求出工程总工费 (8)求出工程材料总价(9)求出工程总价
29
A、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)B、(2)(1)(3)(5)(4)(6)(7)(8)(9) C、(1)(2)(3)(5)(4)(6)(7)(8)(9)D、(2)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 8、有时虽然报价底,却着眼于施工索赔利润。一般索赔金额利润可达( ) A、5%-10% B、10%—20% C、20%-30% D、30%-4O% 9、分项工程单价也称工程量单价,就是工程清单上所列项目的单价。分项工程单价的估算是工程估价中最重要的工作。下列不属于分项工程单价包括的内容是( )
A、税金 B、直接费 C、间接费 D、利润 10.下列选项中不属于分包工程的组成的是
A,发包工程合同价 B,总包管理费 C.利润 D.发包工程投标价 11、
国外外机械费往往是单独一笔费用列入“开办费”中,也有的包括工程单价之内。
其计量单位通常是“台时”,鉴于国内机械费定底太低,在国外就大大底提高,尤其是折旧费至少可参与“经援”标准,一年内为重置价底40%,两年为70%,三年为90%,四年为( ),经费另计。
A.80% B, 85% C, 90% D, 100%
12、国外投标工程中自己灵活确定,根据投标策略可高可底。我们一般采取底利政策,一般毛利可定的范围( )
A,5%---1O% B.10%----2O% C,20%---30% D.30%-----40%
二,多项选择题
1、国内工程投标报价费用的组成是( )
A、直接费 B、间接费 C、利润和税金 D、不可预见费 E、保险费用 2、建筑工程施工公开招标的投标报价单的编制内容包括( )
A、工程量清单报价表 B、设备清单报价表 C、现场因素 D、材料清单及材料差价表 E、工程量清单报价汇总取费表 3、下列关于单位工程造价的说法中,错误的是( )
A、房屋工程按平方米造价 B、铁路、公路按公里造价 C、隧道按公里造价 D、公路桥梁按桥面平方米造价 E、隧道按每立方米造价
4、投标承包工程,报价是投标的核心,报价正确与否直接关系到投标的成败。因此必须对
30
报价进行认真的审核。下列宏观指标和方法可用于对报价进行审核的是( ) A、单位工程造价 B、工程总造价 C、全员劳动生产率 D、单位工程用工用料正常指标 E、各分项工程价值的正常比例 5、投标方在研究投标策略时,从本企业的主观条件方面,主要考虑( ) A、工人和技术人员的数量 B、工人和技术人员的操作技术水平 C、机械设备能力 D、设计能力 E、对工程的熟悉程度和管理经验 6、投标方在研究投标策略时,从本企业以外的客观因素方面,主要考虑( ) A、工程的全面情况 B、业主及其代理人的基本情况 C、劳动力的来源情况 D、企业的资金周转情况
E、建筑材料、机械设备等的供应来源、价格、货物条件以及市场预测等情况 7、常见的投标策略有( )
A、靠提高经营管理水平取胜 B、靠改进设计和缩短工期取胜 C、低利政策 D、靠改进先进机械设备取胜 E、加强索赔管理 8、下面时合理的作价方法的是( )
A、对施工条件差的工程、造价低的小型工程,自己施工上有专长的工程以及由于某些原因自己不想干的工程,报价可高些
B、结构比较简单而工程量又较大的工程,短期能突出完成的工程,报价可低些 C、海港、码头、特殊构筑物等工程报价可稍低些 D、一般房屋土建工程则报价宜高些
E、在同一个工程中可采用不平衡报价法,但以不提高总标价为前提,并避免畸高畸低,以免导致投标作废 9、开办费( ) A、又称准备工作费
B、通常不能分摊于分项工程单价中
C、其内容因不同类型工程和不同国家而有所不同 D、通常应分摊于分项工程单价中
E、其内容不会因不同类型工程和不同国家而有所不同、 10、我国对外投标报价的具体做法包括( )
A、工料、机械台班消耗量的确定 B、工人数量的确定 C、工资的确定 D、材料费的确定 E、机械费的确定
31
11、施工管理中的其他间接费包括( )
A临时设施费 B、远程工程增加费 C、施工机械费 D、分包项目费用 E、城市建设维护税及教育经费附加
12、建设工程施工公开招标的投标报价单的编制与建设工程施工邀请招标的投标报价单的编制共有的内容是( )
A、报价汇总表 B、设备清单及报价表 C、材料清单及材料差价表
D、工程量清单报价汇总取费表 E、现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表
三、思考题
1、投标报价由几部分组成?
2、建设工程施工计价方式有几种?各适应何种情况? 3、建设工程施工公开招标的投标报价单由几部分组成? 4、投标报价的宏观审核的方法有几种? 5、简述综合定额估算法的程序。
6、决定投标报价策略应考虑哪些主客观因素。 7、常见的投标策略有哪些?
8、国际工程投标报价由几部分组成?
32
第七章 建设工程合同
一、单项选择题
1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )
A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同
2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( B )。
A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( C )
A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。
A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元 5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。
A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 6、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( C )
A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权
B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 7、(A )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 8、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在(C )以上的,应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年
9、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过
33
( D )年。
A、5 B、10 C、15 D、20
10、(B )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 11、设计合同必须具有上级机关批准的( A )才能签定。
A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件
12、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是(B )。 A.③ —② —① B.① —② —③ C.③ —① —② D.① —③ —②
二、多项选择题
1、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(ABCE )
A、合同主体的严格性 B、合同标准的特殊性 C、合同履行期限的长期性
D、计划和程序的随意性 E、合同形式的特殊要求
2、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是 ( ABD ) A、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同
B、从完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同
C、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同 D、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同 E、从承发包的工程范围进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同
3、成本加酬金合同 ( BCDE )。 A、承包单位有风险,其报酬往往较高
B、业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本
C、适用于风险很大的项目 D、适用于需要立即开展工作的项目
34
E、适用于新型的工程项目,或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 4、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是 ( AC ) A、项目业主 B、建设项目的承包单位
C、建设项目的总承包单位 D、项目的某分包单位 E、堪察设计单位 5、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(ABCD )。
A、委托方提交的有关基础资料的期限 B、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限 C、堪察或设计的质量要求,以及堪察、设计的费用 D、违约责任 E、堪察、设计合同的定金
6、在建设工程堪察中,发包人向承包人提交的基础资料有(ABDE )
A·可行性研究报告 B·工程需要堪察的地点、内容 C· 工程施工详图 D·堪察技术要求 E·附图 7、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(ABE )
A·堪察、设计图纸及说明 B·材料设备清单 C·可行性研究报告
D·工程所需燃料方面的协议 E·工程的概预算 8、建设监理合同的主体是( AB )
A、业主 B、监理单位 C、承包商 D、监理法人 E、发包商 9、监理单位应承担以下义务( ACDE )。
A、向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程师范围内的监理业务 B、应当负责工程建设的所有外部关系的协调
C、监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
D、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
E、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料、
35
10、在委托的工程范围内,监理单位( ACDE ) A、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权
B、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权
C、享有工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权
D、享有工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权
E、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权
11、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(ABC )
A、监理单位完成监理工作 B、监理酬金的支付 C、违约责任 D、监理单位完成附加的工作 E、监理单位完成额外的工作 12、下列关于买卖合同的特点,说法正确的是( BDE ) A、买卖合同是双务、无偿合同 B、买卖合同是诺成合同 C、买卖合同是要式合同 D、买卖合同是双务、有偿合同 E、买卖合同是不要式合同
13、有关租赁合同,下列描述错误的是( AC )
A、租赁合同的履行导致财产所有权的转移 B、租赁合同是非要式合同 C、租赁合同没有租赁期限的限制 租赁合同期在6个月以上的,要采用书面形式
14、我国合同法规定,建设工程合同一章中没有规定的,适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括(ABCE )
A、定作 B、修理 C、测试 D、建筑 E、加工
三、思考题
1、什么是建设工程合同?
2、建设工程合同与承揽合同的关系? 3、建设工程合同的种类如何划分。
4、建设工程堪察、设计合同应包括哪些主要内容?
36
5、建设工程堪察、设计合同履行有何要求?
6、建设工程堪察、设计合同变更与解除应符合什么条件?违约责任如何承担? 7、《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-0202)如何适用? 8、建设工程监理合同如何规定监理单位的权利义务? 9、建设工程监理合同履行有何要求? 10、买卖合同与租赁合同有何异同。 11、运输合同履行中应注意什么? 12、保险合同的基本条款有哪些? 13、承揽合同的内容。
37
第八章 建设工程施工合同与管理
一、单项选择题
1、承包人( A )
A、应是具备与工程相应资质和法人资格的,并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人
B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力
2、《施工合同文本》由三部分组成,其中不包括 ( D )。
A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 3、《建设工程施工合同(示范文本)》,其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件,这份文件是( B )。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.投标书及其附件
4、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的文件是( C )。 A.工程量清单 B.工程预算书 C.工程变更协议 D.施工图纸 5、项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有(A )。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表
C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作
6、发包人应在其所供应点材料设备到货前( A ),以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
A、24小时 B、48小时 C、36小时 D、72小时
7、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期,其中,装修工程的最低质量保修期是( B )
A、5年 B、2年 C、3年 D、1年
8、工程预付款主要是用于采购建筑材料。预付额度,建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作的( C )
38
A、10% B、20% C、30% D、40%
9、承包人要求的延期开工,如果工程师不同意延期要求,工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求,如在协议书约定的开工日期前( A )才提出,工期也不予顺延。
A、5天 B、10天 C、14天 D、28天 10、下列关于分包合同的履行,说法错误的是(A ) A、分包工程价款由承包方与分包单位结算
B、发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项 C、工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D、分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任
11、发包人应在双方计量确认后( C )天内,向承包人支付工程款(进度款)。 A、7 B、10 C、14 D、28 12、关于工程变更的说法,错误的是( D )。
A. 工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。 B. 任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。 C. 施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D、工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担。
二、多项选择题
1、订立施工合同应具备的条件(ABDE ) A、初步设计已经批准
B、工程项目已经列入年度建设计划
C、建设资金和主要建筑材料设备来源不明确没落实 D、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 E、招投标工程,中标通知书已经下达 2、订立施工合同应遵守的原则( ABDE )
A、遵守国家法律、法规和国家计划原则 B、平等、自愿原则 C、邻近原则 D、公平原则 E、诚实信用原则 3、我国《施工合同文本》(GF-1999-0201)可以用于下列项目 ( ABCD )。
39
A、公用建筑和民用住宅 B、工业厂房
C、交通设施 D、设备安装 E、以上均不适用 4、《施工合同文本》附有3个附件,它们是 ( BCD )
A、《通用条款》 B、《承包人承揽工程一览表》
C、《发包人供应材料一览表》 D、《工程质量保修书》 E、《专用条款》 5、组成建设工程施工合同的文件包括( ACDE )。
A、施工合同协议书 B、建筑工程分包合同 C、中标通知书 D、投标书及其附件 E、标准、规范及有关技术文件
6、根据专用条款约定的内容和时间,发包人应分阶段或一次完成以下工作(ABDE ) A·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作
B·将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要
C·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D·组织水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 E·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是( ABCD )
A·有产品质量检验合格证明
B·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求
C·设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图
D·实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号批准日期和有效日期
E·产品名称须有中文标明,但生产厂家和厂址不一定用中文标明 8、下列说法中正确的是( ACDE )
A、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时,由发包人承担所有差价
B、发包人供应的材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时,承包人可以拒绝接收保管,由承包人运出施工场地并重新采购
C、发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包人承担相应的费用
D、到货点与合同约定不符时,发包人负责运至合同约定的地点 E、到货时间早于合同约定时间,发包人承担因此发生的保管费用
40
9、下列说法中正确的是( ADE )。
A、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担 B、检查检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题,由承包方承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期相应顺延
C、检验不合格,发包人承担发生的全部费用,但工期顺延
D、工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时向承包人提出书面延期要求,延期不能超过48小时
E、由于承包人施工原因试车达不到验收要求,工程师提出修改意见。承包人修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延
10、承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括( ABCE )
A、质量保修项目内容及范围 B、质量保修期 C、质量保修责任 D、质量保修单位简介 E、质量保修金的支付方法 11、工程款(进度款)的结算方式有(BCDE )
A、工程预付款 B、按月结算 C、竣工后一次结算 D、分段结算 E、其他结算方式
12、下列哪些情况下工期延误后,竣工日期可以顺延( ABDE ) A、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等,致使施工不能正常进行 C、设计变更和工程量增加无须顺延工期 D、不可抗力
E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时
13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是( BCDE ) A、工程本身的损害、待安装的设备的损害,由承包人承担 B、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用 C、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担 D、工程所需清理、修复费用,由发包人承担 E、延误的工期相应顺延
14、当争议发生后,只有出现下列情况时,当事人方可停止履行施工合同( ABCD ) A、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工
41
B、调解要求停止施工,且为双方接受 C、仲裁机构要求停止施工 D、法院要求停止施工
E、单方行使抗辩权,要求终止履行 15、下列说法中,正确的是(ACDE )
A、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认,致使合同无法履行,发包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。
B、承包人不能按合同工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,或由于承包人原因致使合同无法履行,承包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。
C、双方应当在专用条款内约定,违约后,违约方向对方赔偿损失的计算方法或应当支付违约金的数额和计算方法
D、一方违约后,另一方可按双方约定的担保条款,要求提供担保的第三方承担相应的责任
E、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担违约责任后仍应继续履行合同
16、施工合同中,可以约定合同价款的方式有(ABE )。
A.按固定价格合同约定 B.按可调价格合同约定
C.按固定单位合同约定 D.按可调单价合同约定 E.按成本加酬金合同约定
三、思考题
1、什么是建设工程施工合同;订立合同的主体有何要求? 2、施工合同订立应具备什么条件?
3、《建设工程施工合同(示范文本)》的重要内容是什么? 4、施工合同发包人和承包人的主要工作分别是什么? 5、监理工程师如何产生及其职责。 6、项目经理的产生和职责。
7、施工合同关于标准、规范和图纸的规定如何适用? 8、如何对材料设备进行质量控制? 9、工程验收如何进行质量控制? 10、质量保修责任如何承担。
42
11、施工合同价款如何约定及调整。 12、工程付款包括哪些内容。 13、竣工结算有什么要求?
14、施工合同进度控制主要条款有哪些? 15、不可抗力造成的后果如何承担? 16、工程转包与分包如何区分? 17、施工合同的解除的条件是什么?
18、施工合同违约责任如何承担?项目经理如何面对?
43
第九章 FIDIC《土木工程施工合同条件》
一、单项选择题
1、FIDIC是(C )的简称,FIDIC合同条件主要是针对( ) A、国际开发工程师联合会 大型工程项目 B、国际技术工程师联合会 中型工程项目
C、国际咨询工程师联合会 大型复杂工程项目 D、国际工程师联合会 中型复杂工程项目 2、下面问题中必须由工程师亲自处理的是(A )。
A、签发工程开工令 B、工地施工现场值班,监督承包商现场施工质量 C、澄清各合同文件的不一致之处 D、处理不利的外界障碍或条件引起的问题 3、下列说法错误的是( B ) A、
工程师是受业主聘用的
B、工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方 C、工程师无权改变合同
D、工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务
4、工程监理人员可分为三个层次,下列层次说法错误的是( A ) A、高级工程师 B、工程师 C、工程师代表 D、助理 5、下列选项中,不属于业主的风险是( D )
A、战争、入侵等外敌活动 B、叛乱、革命、暴动、篡权、内战等 C、核爆炸、核废物、有毒气体的污染等 D、承包人管理不当造成的风险 6、由于下列原因,承包商无权得到延长工期的是( B ) A、额外的或附加的 B、承包商违约引起的
C、合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等 D、异常恶劣的气候条件
7、如果结算价格为合同价格的85%以下时,承包商可要求业主对低于( C )的部分适当提高利润。
A、15% B、50% C、85% D、100% 8、暂定金额的支付有( B )种方式。
44
A、一 B、二 C、三 D、四 9、合同工期包含的时间是( A ) A、合同内注明完成全部工程的时间 B、分步移交工程的时间
C、合同履行过程中因非承包商导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期 D、A与C之和或B与C之和
10、缺陷责任期,即国内施工文本所指的( C )
A、工程运作期 B、工程装修期 C、工程保修期 D、工程停工期 11、主要工程及设备的缺陷责任期一般为( B )
A、一年半 B、一年 C、八个月 D、六个月 12、合同有效期,即( D )
A、自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起 B、自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止 C、自施工日起至缺陷责任期的最后一天止 D、自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
13、下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是( B )
A、施工期,是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数
B、缺陷责任期,自工程移交证书写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数
C、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止 D、结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
14、工程移交证书在合同管理中有重要的作用,一是证书中指明的竣工日期;二是( C ) A、确定工程已基本竣工 B、注明达到基本竣工的具体日期 C、颁发证书日 D、详细列出还需完成工作的项目 15、设置缺陷责任期的目的是( D )
A、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求 B、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
C、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求 D、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
45
16、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( A ) A、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表 B、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表 C、按里程碑进度支付表 D、按年支付的申请报表
二、多项选择题
1、FIDIC编制的合同条件具有以下特点( ABCD )。
A、国际性、通用性、权威性 B、公正合理、职责分明
C、程序严谨、易于操作 D、通用条件与专有条件的有机结合 E、具有地方保护主义色彩
2、运用FIDIC编制合同条件正确的是(ABDE )
A、国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用 B、对比分析采用 C、全部选择采用 D、合同谈判时采用 E、局部选择采用 3、下列有关重要问题,必须由工程师亲自处理的是( ACDE )
A、签发工程开工令 B、澄清各合同文件不一致之处 C、审查合同分包 D、撤换不称职的承包商的施工项目经理和工作人员 E、签发移交证书、缺陷责任证书、最终报表、最终证书等
4、工程师或工程师代表可指派助理协助他进行一部分工作。这些工作一般是( ABCD ) A、工地施工现场值班
B、派往工地以外的设备制造厂家监督工程设备的用料和加工制造过程 C、监督承包商现场施工质量
D、派往工地内或工地之外的预制构件或施工用料加工厂监督保证加工质量 E、保存试验和计量记录 5、下列说法正确的是(ABC ) A、
承包商应将他在审查合同或实施工程时,在设计图纸或规范中的任何错误、遗漏、
失误或其他缺陷立即通知工程师或业主 B、 承包商可以从工程师那里得到指示
C、 承包商应对现场作业和施工方法得完备性,工地安全,工程质量以及要求他进行的质
46
量负全部责任 D、
设计需由工程师批准,出现错误也要由工程师负责
E、 承包商应在中标函后20天内,按规定的格式和投标书附件中规定的金额向业主提交
履约保证
6、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( ABCD ) A、删减任何工作 B、必要的附加工作 C、增加合同中所包括的任何工作的数量 D、改变任何工作的性质 F、 减少工程师认为不能减少的工作 7、合同履行中涉及的几个阶段为( AC )
A、合同工期 B、施工期 C、缺陷责任期 D、合同有效期 E、合同制订期 8、下列哪些因素会影响合同价格( BDE )
A、提前竣工 B、结清单生效 C、承包商的质量责任 D、包含在合同价格内的暂定金额 E、合同类型特点 9、在工程移交证书中,应说明的主要内容有( AE )
A、确认工程已经竣工 B、采用与合同规定不同的方法进行检验 C、注明达到基本竣工的具体日期 D、说明竣工后的检验日期
E、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表 10、下列有关颁发工程移交证书,不正确的说法有(ACD )
A、工程师接到承包商申请后的28天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程移交证书
B、如果工程师对竣工条件不满意,应书面通知承包商
C、承包商按指示完成相应工作并被工程师认可后,不需要再次申请颁发证书,工程师应在指示工作最后一项完成的28天内主动签发证书
D、在因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验的情况下,当竣工检验条件具备后,承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的21天内完成检验工作
E、在业主提前占用工程的情况下,工程师应及时颁发工程移交证书,并确认业主占用日为竣工日
11、在缺陷责任期内,承包商的义务表现在( ABD )
A、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表,完成承包范围内的全部工程
47
B、对工程运行工程中发现的任何缺陷,按工程师的指示进行修复工作,以便缺陷责任期满时将符合合同约定条件的工程进行最终移交
C、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表,完成承包范围内的全部工程,并附上一份在缺陷责任期内及时完成任何未尽事宜的书面保证 D、对工程竣工后发现的任何缺陷,承包商都要进行修复工作 E、包括C和D
12、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( ABCE ) A、每个月支付工程进度款 B、物价浮动调整款
C、竣工移交时办理竣工结算 D、解除缺陷责任后进行最终结算 E、逾期付款利息
13、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( ABCE ) A、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提 B、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式 C、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包) D、以转移财产的所有权为目的 E、以转移财物和支付价款为主要内容
14、在支付工程进度款中,每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表,其内容包括(ABD )
A、动员预付款 B、因物价浮动的调价款
C、本月实施的永久工程价值 D、违约赔偿款 E、保留金 15、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( ABCDE ) A、一般均是通过工程师调解,不能解决时再诉诸仲裁
B、不论在何时产生的何种争端,都应先以书面报告提交给工程师,同时将1份复印件送交另一方
C、在争端尚未解决之前,承包商可以暂停施工
D、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定,并通知双方 E、当工程师的决定未能被接受,而又未能友好协商解决争端时,则由仲裁庭开始仲裁
三、思考题
48
1、FIDIC的含义是什么?
2、FIDIC编制的各类合同条件有哪些? 3、FIDIC编制合同条件具有什么特点? 4、如何使用FIDIC合同条件?
5、FIDIC《土木工程施工合同条件》1992版对1988版进行了哪些修改? 6、FIDIC《土木工程施工合同条件》通用条件包括哪些内容? 7、工程师和工程师代表如何产生?其职责是什么? 8、合同的转让和分包如何规定? 9、承包人的一般义务有哪些? 10、工程风险如何承担?
11、工程的开工、延期和暂停、工程的移交、缺陷责任期、工程变更、增加与删减是如何规定的?
12、工程计量有何要求。 13、如何进行工程质量检查?
14、如何认定发包人、承包人的违约? 15、如何进行索赔?
16、暂定金额的使用与支付有何要求? 17、证书与支付有何要求? 18、如何解决争端?
49
第十章 工程施工索赔
一、单项选择题
1、下列关于施工索赔的说法中错误的是( B )。 A、索赔是一种合法的正当权利要求,不是无理争利 B、索赔是单向的
C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章
D、在工程施工中,索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失 2、下列关于施工索赔的说法不正确的是( D ) A、索赔是合同管理的重要环节 B、索赔要求提高文档管理的水平 C、索赔是计划管理的动力
D、索赔只是减小损失的一种方法,并不是挽回成本损失的重要手段
3、在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是( A )。 A.特定情况下,被迫采用的一种方式 C.解决起来较容易的一种方式 4、单项索赔( A )
A、是指在工程实施过程中,出现了干扰原合同的索赔事件,承包商为此事件提出的索赔 B、是指承包商在工程竣工前后,将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起,向业主提出一份总索赔报告的索赔
C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔 D、是以合同条款为依据,在合同中有明文规定的索赔 5、下列关于施工索赔的处理过程正确的是(A )
(1)意向通知 (2)证据资料准备 (3)索赔报告的编写 (4)提交索赔报告 (5)索赔报告评审 (6)谈判解决 (7)争端的解决
A、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) B、(2)(3)(1)(4)(5)(6)(7) C、(2)(1)(3)(4)(5)(6)(7) D、(2)(3)(1)(4)(5)(7)(6) 6、下列不属于现场管理费率的计算方法的是(D ) A、合同百分比法,即管理费比率在合同中规定 B、行业平均水平法,即采用公开认可的行业标准费率
50
B.通常采用的一种方式
D.容易取得索赔成功的一种方式